2011年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》考试真题

　　41.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是( ).

　　A.施工企业应同意建设单位自行采购

　　B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

　　C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

　　D、施工企业可拒绝建设单位的要求

　　【答案】D

　　【解析】P99“1Z302020建设工程承包制度”第4段。

　　42.某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法，正确的是( ).

　　A、建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任

　　B、挂靠的个人承担全部责任

　　C、建筑施工企业承担全部责任

　　D、建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任

　　【答案】A

　　【解析】P105“二、承包单位违法行为应承担的法律责任”第2段第3行，这个点已经考过好几次。

　　43、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是( )。

　　A、张某应当向施工企业赔偿损失

　　B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

　　C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

　　D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

　　【答案】D

　　【解析】原题为2008年司法考试四川灾区延期考试卷三31题，考核表见代理。

　　44、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为( )。

　　A、同时受聘于两个或两个以上单位的

　　B、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

　　C、因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的

　　D、年龄超过60岁的

　　【答案】B

　　【解析】P73倒数第一段。

　　45、关于设计单位的权利的说法，正确的是( )。

　　A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

　　B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

　　C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

　　D、设计深度由设计单位酌定

　　【答案】B

　　【解析】P283“五、依法规范设计对建筑材料等的选用”第3行，无特殊要求，不得指定;有特殊要求，可以指定。

　　46、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是( )。

　　A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息

　　B、认定垫资违法，利息予以没收

　　C、返还垫资但不支付利息

　　D、返还垫资并双倍支付利息

　　【答案】C

　　【解析】P124“4.工程垫资的处理”。

　　47、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起( )天内核对(审查)完毕并提出审查意见。

　　A.20

　　B.30

　　C、60

　　D.45

　　【答案】D

　　【解析】P293“(二)工程竣工结算审查期限”。

　　48、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的( )。

　　A、负责项目管理的技术人员

　　B、项目负责人

　　C、技术负责人

　　D、安全员

　　【答案】A

　　【解析】P220第2~3行。

　　49、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是( )。

　　A、提起反诉

　　B、提出和解

　　C、提出管辖权异议

　　D、部分变更诉讼请求

　　【答案】C

　　【解析】P309案例上一段。

　　50、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起( )日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

　　A.5

　　B、15

　　C、10

　　D、30

　　【答案】B　【解析】P296“1Z307045竣工验收备案的规定”标题下第1行。

　　51.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的( )标准。

　　A.推荐性

　　B.国家

　　C.强制性

　　D. 行业

　　【答案】C

　　【解析】P256“(一)”第1段，2010年刚刚考过的点。

　　52.根据《劳动合同法》，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是( )

　　A派遣单位与用工单位

　　B用工单位与劳动者

　　C用工单位与当地人民政府

　　D派遣单位与劳动者

　　【答案】A

　　【解析】P144“(二)劳动合同与劳务派遣协议”第2段第一句。注意，本题是考核劳务派遣协议的主体，不是考核劳动合同的主体。

　　53.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩( )工期

　　A定额

　　B标准

　　C法定

　　D合同

　　【答案】D

　　【解析】P252第一段。

　　54.生产经营单位制定的应急预案应当至少每( )年修订一次。

　　A 1

　　B2

　　C4

　　D3

　　【答案】D

　　【解析】P243“(六)应急预案的修订”第一行。

　　55.建筑施工企业的管理人员和作业人员每( )应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。

　　A半年

　　B二年

　　C一年

　　D三年

　　【答案】C

　　【解析】P224“二、每年至少进行一次全员安全生产教育培训”第一段。

　　56.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在( )之前办理工程质量监督手续。

　　A竣工验收

　　B签订施工合同

　　C进场开工

　　D领取施工许可证

　　【答案】D

　　【解析】P280“六、依法办理工程质量监督手续”第一段。

　　57.甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为( )

　　A查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求

　　B仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉

　　C裁定驳回乙的上诉，维持原判决

　　D裁定撤销一审判决，发回原法院重审

　　【答案】C

　　【解析】超纲，原题为2008年司法考试卷三36题。教材中无明确表述，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》(法发(92)22号)第148条：当事人一方向人民法院起诉时未声明有仲裁协议，人民法院受理后，对方当事人又应诉答辩的，视为该人民法院有管辖权。

　　58.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归( )

　　A建设单位和设计单位共同所有

　　B设计单位和甲设计师共同所有

　　C建设单位和甲设计师共同所有

　　D建设单位独自所有

　　【答案】B

　　【解析】详见07年一级第3题的解析。

　　59.根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是( )

　　A延期每次不超过3个月

　　B应当由施工企业提出申请

　　C延期没有次数限制

　　D超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效

　　【答案】A

　　【解析】P53倒数第2段。

　　60.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经( )批准。

　　A县级人民政府

　　B省级人民政府

　　C国务院

　　D省级文物行政部门

　　【答案】B

　　【解析】P207“(三)在文物保护单位保护范围和建设控制地带从事建设活动的相关规定”第5~6行。

　　61.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是( )

　　A工程总承包

　　B专业分包

　　C专业承包

　　D劳务承包

　　【答案】C

　　【解析】P59正中间“(一)施工企业的资质序列”第一段。我国只有施工总承包资质，没有工程总承包资质;只有专业承包，没有专业分包;只有劳务分包，没有劳务承包。

　　62. 关于仲裁裁决效力的说法，正确的是( )

　　A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行

　　B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行

　　C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力

　　D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理

　　【答案】D

　　63. 某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定 。关于该案鉴定的说法，正确的是( )

　　A、鉴定申请应当在庭审结束前提出

　　B、鉴定报告由造价主管部门出具

　　C、法院对鉴定请求不予支持

　　D、鉴定期间计入审限

　　【答案】C

　　【解析】超纲。考核最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》(法释(2004)14号)第二十二条：“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”。新教材已经删除该知识点。

　　A错，当事人申请司法鉴定，应在举证期限内提出;B错，司法鉴定应当由当事人共同委托或法院委托的司法鉴定机构作出;D错，鉴定期间不计入审限(超纲)。

　　64. 甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是( )

　　A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定

　　B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请

　　C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定

　　D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行

　　【答案】A

　　【解析】P331最下面“三、涉外仲裁案件的证据、财产保全”第一段。为2005年司法考试卷三第47题，原题为“中国甲公司与某国乙公司”，题目都抄错了，这里如果不是涉外仲裁，应选择C。

　　民诉258条：“当事人申请采取财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交被申请人住所地或财产所在地的中级人民法院裁定。”

　　65. 根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是( )

　　A：某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课

　　B：甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙

　　C：建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

　　D：监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位

　　【答案】B

　　【解析】AC错，债务转移需债权人同意;B正确，债权转让须通知债务人，但无须债务人同意。D错误，监理合同依法不得转让。

　　66. 关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是( )

　　A. 联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定

　　B. 联合体属于非法人组织

　　C. 联合体各方独立承担相应的责任

　　D. 联合体的成员可以对同一工程单独投标

　　【答案】B

　　【解析】P93~94.

　　67. 仲裁裁决书自( )之日起发生法律效力。

　　A. 发出

　　B. 当事人收到

　　C. 申请撤销期限届满

　　D. 作出

　　【答案】D

　　【解析】P329“四、仲裁裁决”第一段最后一句。

　　68. 根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间( )

　　A、6个月

　　B、1年

　　C、2年

　　D、3年

　　【答案】C

　　【解析】P330倒数第6行。

　　69. 关于投标有效期的说法，正确的是( )

　　A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长

　　B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容

　　C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力

　　D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还

　　【答案】B

　　【解析】P90“(四)投标有效期”，这些地方不是靠背书能解决的，都需要理解。

　　70. 安全生产许可证的有效期为( )年

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、5

　　【答案】C

　　【解析】P213倒数第5行。

　　二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

　　71. 当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有( )

　　A、没有仲裁协议的

　　B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的

　　C、当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

　　D、仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的

　　E、仲裁所依据的证据是伪造的

　　【答案】ABDE

　　【解析】P330正中间“一、申请撤消仲裁裁决的法定事由”。2009年二级法规考了不予执行的6种情形，今年一级轮到考撤消的6种情形。注意，其中异同在第4、5两项。对生效仲裁裁决的翻案有两个程序：撤消仲裁裁决、不予执行仲裁裁决。C，只能申请不予执行而不得申请撤消。这个点我在建工之家答疑帖中详细做过解析，精讲时也举过例子，对建造师要求高了点。

　　72. 根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有( )

　　A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

　　B、将承揽的工程转包或违法分包;

　　C、施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的

　　D、未按照节能设计进行施工

　　E、未履行保修义务或拖延履行保修义务的

　　【答案】DE

　　【解析】P108正中间“一、施工单位不良行为记录的认定标准”。A属于资质不良，B属于承揽业务不良,C属于安全不良。

　　73. 关于工程质量检测的说法，正确的有 ( )

　　A：检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字

　　B：工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

　　C：检测机构不得与建设单位有隶属关系

　　D：检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

　　E：检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

　　【答案】ADE

　　【解析】P272正中间“(二)工程质量检测单位的资质和检测规定”。B不宜选，考核第一段第一句，认为检测机构非营利没有依据。A考核第三段第2句，正确。C考核第五段第2行，错误。D考核第五段第1句，正确。E考核P273第2行。

　　这个地方第一次考，应该考。

　　74. 工程监理单位和被监理工程的( )有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务;

　　A、建设单位

　　B、造价咨询单位

　　C、施工企业

　　D、建筑材料、构配件供应单位

　　E：设备供应单位

　　【答案】CDE

　　【解析】P284倒数第2段，必考。

　　75. 严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修;装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁;严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院;关于本案管辖，说法正确的有( )

　　A、A区法院对该案有管辖权

　　B、严某有权向B区法院起诉

　　C、B区法院的移送管辖是错误的

　　D、A、B区法院均无管辖权

　　E、A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的

　　【答案】ABCE

　　【解析】P307~308。本题原题为2008年司法考试卷三82题，出的比较灵活，同时考核合同纠纷管辖、专属管辖和移送管辖的基本概念。

　　首先，本案不属于不动产纠纷，不适用专属管辖。应按照普通的合同纠纷管辖处理，严某有权选择在被告住所地B区或合同履行地A区法院起诉，因此ABC三项应选而D项错误。

　　其次，移送案件，法院认为不属于本院管辖的，应当报请其上级法院指定管辖，不得再自行移送。

　　76. 下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有( )

　　A、直接涉及国家主权的条文

　　B、直接涉及人民生命财产安全的条文

　　C、直接涉及人体健康的条文

　　D、直接涉及环境保护的条文

　　E、直接涉及公共利益的条文

　　【答案】BCDE

　　【解析】P263倒数第一段。

　　77. 下列义务中中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务是( )

　　A、安全技术措施审查

　　B、安全设备合格审查

　　C、专项施工方案审查

　　D、施工招标审查

　　E、安全生产事故隐患报告

　　【答案】ACE

　　【解析】考核P256三个标题。监理单位的法定安全监理义务，有且仅有三项。要求全面把握。

　　78. 根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有( )

　　A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

　　B、主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的

　　C、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成

　　D、施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的

　　E、分包单位将承包的建设工程再分包的

　　【答案】ACDE

　　【解析】P104“四、转包和违法分包的界定”。

　　79. 根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有( )

　　A、施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更

　　B、施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延

　　C、工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享

　　D、施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延

　　E、施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意

　　【答案】ABCD

　　【解析】考核《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999)通用条款第29.1~29.3款，法规教材中无明确表述，全靠基本法理推断。

　　80. 下列关于投标保证金说法，正确的有( )

　　A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金

　　B、投标保证金是投标文件的有效组成部分

　　C、投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定

　　D、投标保证金应当在投标截止时间前送达

　　E、投标保证金的金额一般由双方约定

　　【答案】ABCD

　　【解析】P90最下面“(一)投标保证金的形式与金额”。

　　81. 施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有( )。

　　A. 甲有权要求乙承担民事责任

　　B. 甲有权要求丙承担民事责任

　　C.甲无权要求丁承担民事责任

　　D. 乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿

　　E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿

　　【答案】ABDE

　　【解析】本题命题技术高超，体现了命题人出色的归纳能力。ABD考核P101“四、总分包的连带责任”。C错，考核法释(2004)14号文第二十五条“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼”，但也应强调，该条款已从新教材中删除，无答题依据。E貌似没有法律依据，其实正确，丙丁分包合同违法无效，应依照P129“(四)无效合同的法律后果”来处理：“无效合同，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失”。

　　82. 根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的有()。

　　A. 意外伤害保险为非强制保险

　　B. 被保险人为从事危险作业人员

　　C. 受益人可以不是被保险人

　　D. 保险费由分包单位支付

　　E. 保险期限由施工企业根据实际自行确定

　　【答案】BC

　　【解析】本题考核P236“1Z306034办理意外伤害保险的规定”标题下第2段。A错误，意外伤害险为法定强制保险;B正确。D错误，保险费由总承包单位承担;E错误，意外伤害险保险期限法定，为开工日至竣工验收合格。C超纲，但可以合理推断。

　　83. 关于租赁合同的说法，正确的有( )

　　A. 租赁必须转让所有权

　　B. 租赁期限超过20年的部分无效

　　C.租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式

　　D. 交付租赁物是租赁合同的成立要件

　　E. 当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁

　　【答案】BC

　　【解析】A错误，租赁合同为设立用益物权的合同，这是其与买卖合同的本质区别。D错误，租赁合同为诺成合同，不以交付租赁物为要件。BCE考核P170最下面“1.定期租赁”，注意E埋伏了一个巨大的陷阱：如果租赁期限为6个月以上，租赁合同为要式合同;如果租赁期限为6个月以内，租赁合同为不要式合同。只有双方口头约定租赁7个月，则合同履行6个月以后，视为不定期租赁;而如果双方口头约定租赁期限为5个月，显然为定期租赁。这里的逻辑比较搞，需要细心体会。

　　84. 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有( )。

　　A无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的

　　B. 投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的

　　C. 投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案

　　D.未按招标文件要求提交投标保证金的

　　E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

　　【答案】ABDE

　　【解析】P87第4段。

　　85. 施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有( )，并在进入施工现场前进行检查。

　　A.生产(制造)许可证

　　B. 施工资质证书

　　C.产品销售许可证

　　D. 施工许可证

　　E. 产品合格证

　　【答案】AE

　　【解析】P257倒数第1段。

　　86. 根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程( )起计算。

　　A.合同订立之日

　　B. 实际竣工之日

　　C.开工之日

　　D. 保修期届满之日

　　E.合同约定竣工之日

　　【答案】BE

　　【解析】P125第5行。

　　87. 根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有()。

　　A.土地所有权

　　B. 农村集体宅基地土地使用权

　　C. 学校游泳馆产权

　　D. 荒地承包经营权

　　E. 被扣押的房屋

　　【答案】ABE

　　【解析】P37第2段。注意“(3)学校的教育设施不得抵押”，说明非教育设施可以抵押，这个点是司法考试常考的，但建造师是第一次考。

　　88. 施工企业被建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照( )进行，不合格的不得使用。

　　A. 工程设计要求

　　B. 企业标准

　　C. 施工技术标准

　　D. 通行惯例 E. 合同约定

　　【答案】ACE

　　【解析】P271“1Z307023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定”标题下第2段。

　　89. 建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时( )。

　　A. 立项

　　B. 竣工

　　C. 设计

　　D. 施工 E. 投入使用

　　【答案】CDE

　　【解析】本题考核环境保护设施的“三同时”制度。P181倒数第1段。

　　90. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有( )。

　　A.2人死亡事故

　　B. 10人死亡事故

　　C.3人死亡事故

　　D. 20人重伤事故

　　E.1000万元经济损失事故

　　【答案】CDE

　　【解析】P239倒数第2段。这里B，应认定为重大事故;E表述不严谨，应为“直接经济损失”。

　91.下列情形中，发包人应当承担过错责任的有( )。

　　A 发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷.

　　B. 发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷

　　C. 发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷

　　D. 发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷

　　E. 发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷

　　【答案】ABCE

　　【解析】P295第一段。

　　92. 法人应当具备的条件有( )

　　A. 依法成立

　　B. 有自己的场所

　　C. 有必要的财产或者经费

　　D. 有自己的名称、组织机构

　　E. 能够独立承担无限民事责任

　　【答案】ACD

　　【解析】P10“一、法人应当具备的条件”。

　　93. 当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为( )。

　　A. 合同自成立时生效

　　B. 合同自办理物权登记时生效

　　C. 未办理物权登记合同无效

　　D. 未办理物权登记不影响合同效力

　　E. 合同生效当然发生物权效力

　　【答案】AD

　　【解析】本题考核P21最上面第2段，物权效力与合同效力相区分原则：物权效力由物权法评价;合同效力由合同法评价。合同效力与物权效力无关，留意上课举过的例子。

　　94. 下列行为中，构成无因管理的有( )

　　A. 甲接受委托帮助他人保养施工机具

　　B. 乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火

　　C. 材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治

　　D. 戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示

　　E. 总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位

　　【答案】BC

　　【解析】本题考核P23“三、无因管理”的基本概念。无因管理，指没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，为避免他人利益受到损失，自觉为他人管理事务或提供服务。A不应选，因存在委托。E属于不当得利。D争议极大，建议不选。

　　D原题为2008年司法考试卷三55题，我们先分析原题：

　　下列行为中，哪些构成无因管理：

　　D. 丁见门前马路下水道井盖被盗致路人跌伤，遂自购一井盖铺上。

　　原题中司法部给出的D为正确选项，我们可以这样理解：这个人买井盖是为了防止路人掉下去，从这个角度来说属于公益，所以他不能找路人要钱。从这一点上来说不属于无因管理。但是买井盖防止路人掉下去这个事情从义务上来说应该属于市政，无论有没有一个人买井盖，市政都负有这样的义务。这个人替市政花了钱，理应要求市政支付必要费用。如果市政不给钱，相当于该市政花的钱他没花，从这个角度来说，市政不当得利了。

　　但本题中将购买井盖改为插树枝，情况就大不相同，我们都知道无因管理是债法规定的内容，叫做“无因管理之债”。而债要求存在特定的相对人，本案中，我们发现这个人并未发生管理费用和直接损失，也不存在其可以主张费用的债务人。所以应推定这属于公益行为，并不构成无因管理。

　　95. 根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有( )。

　　A. 管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

　　B. 依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费

　　C. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入

　　D. 有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装

　　E. 依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险.

　　【答案】ABCD

　　【解析】本题考核P212倒数第一段。A符合(6)，B符合(7)，C符合(2)，D符合(8)。

　　96. 根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有( )。

　　A. 基础设施工程

　　B. 设备安装、装修工程

　　C. 门禁监控系统

　　D. 电气管线、给排水管道工程

　　E. 供热与供冷系统

　　【答案】ABDE

　　【解析】P297倒数第一段。

　　97. 根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括( )。

　　A. 建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告

　　B. 已办理该建筑工程用地批准手续

　　C. 城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证

　　D. 已经确定建筑施工企业

　　E. 建设资金已经落实

　　【答案】BCDE

　　【解析】最后几题难度开始降低。但这时人因为筋疲力尽，难免疑神疑鬼，反而会漏选。

　　98. 根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在( )之前。

　　A. 作业人员进入新的岗位

　　B. 作业人员进入新的施工现场

　　C. 企业采用新技术

　　D. 企业采用新工艺

　　E. 企业申请办理资质延续手续

　　【答案】ABCD

　　【解析】本题考核P224“三”和“四”，这两个点以往一级从未考过，二级考过一次。上课没有讲到这个点，是因为很难编制好的题型。这种题，看似轻描淡写，但足以体现命题人的功力。